Questão de Direito AdministrativoCRB 14º Região - SC - Bibliotecário Fiscal

Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

Quando conveniente a substituição da garantia de execução.

Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.